【上海/苏州建筑房地产律师】建设工程的索赔分类

周刊        2019-07-13   来源:寻史问迹


一、图纸延期的索赔

  当接到中标通知书后的规定时间内,承包商可以得到由业主或其委托的设计单位免费提供的施工图纸、技术规范和其他技术资料,接受技术交底,否则承包商可以依照合同约定提出索赔申请,以接到中标通知书后的规定时间期满后的第2天为索赔起算日,收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。

二、恶劣气候导致的索赔

  恶劣气候导致的索赔:一般为工程损失索赔和工期索赔;此类索赔计算应在恶劣气候条件开始影响的第一天为起算日,恶劣气候条件终止日为索赔结束日。

三、监理工程师导致的索赔

  监理工程师导致的索赔:以收到监理工程师书面指令当天为起算日,按其指令完成该项工作的日期为索赔事件结束日。

四、工程变更的索赔

  一般是指工程项目已经在施工阶段或此后进行的设计变更,或工程施工项目增加或局部尺寸、数量变化等,因此承包商应为收到监理工程师书面工程变更指令或业主下达的变更文件日期为起算日,变更工程完成日为索赔结束日。

五、不可预见引起的索赔

  由于在工程招投标时施工图纸或其他技术资料不全,如地质、地基处理等项目使承包商无法作出正确计算,此类一般索赔工程量增加或需重新投入新工艺、新设备等费用和工期。承包商计算索赔起算日应在双方确认未预见的情况开始出现的第一天为起算日,终止日为索赔结束日。

六、外部环境引起的索赔

  由于外部环境条件影响,如征地拆迁、施工条件、用地的出入权和使用权等属业主原因引起的索赔。根据监理工程师批准的施工计划影响的第一天为起算日。经业主协调或外部环境影响消失日为索赔事件结束日。

七、承包商原因导致第三方纠纷的索赔

  由于承包商延误工期导致业主违约于第三方,以施工合同约定工程交付日为起算日,办理交付使用手续后为结束日,同时转移第三方要求的赔偿于承包商;由于质量问题违约于第三方,承包商除按合同规定保证质量达到合格外,同时转移第三方要求的赔偿于承包商。

  转自建设工程法律界

更多建筑房地产法律咨询,联系谢加祥律师,电话:13962234852


 声明:本图文仅供交流学习,版权归原作者所有,禁止用于商业用途,如有异议,请联系告知。




  谢加祥,公司法与建筑房地产专业律师。

  具有法院、公司、律师事务所的法律工作经历,曾任香港某地产集团的公司律师多年,在公司法、建筑房地产,以及民商事诉讼等专业领域有丰富的经验。

  

联系电话:139 6223 4852

长按识别图中二维码关注账号

点击查看历史消息查看更多精彩文章